房屋拆除合同（精选8篇）

在人们愈发重视契约的社会中，合同的类型越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。你所见过的合同是什么样的呢？差异网为朋友们精心整理了8篇《房屋拆除合同》，我们不妨阅读一下，看看是否能有一点抛砖引玉的作用。

拆除合同 篇一

甲乙双方就甲方所属的抚顺万达3059.3060商铺（妙餐厅）内装饰装修物体拆除工程承包一事，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订合同条款如下:

第1条、拆除工程基本情况及要求

1.1、项目座落:抚顺万达广场3楼，3059--3060商铺（妙餐厅）

1.2、拆除时保证现场消防喷淋、烟感、等设备完好无损，保证万达的一切设施完好无损，如有损坏乙方自行复杂。

1.3、根据甲方要求拆除室内所有装饰装修物体，拆除到原建筑层：（拆除室内所有地面地砖，所有墙砖，所有天花吊棚，所有后砌筑空心砖墙）；

1.4、乙方拆除的时限为 4天；

1.5、乙方对本工程的拆除期间为 20xx年8月2日至20xx年8月6日，拆除后应将所拆除的物料全部运走，按约定时间交由甲方。

第2条、拆除工程承包费付款方式及承包金额

2.1、拆除工程承包金额为30000元， （大写:叁万元整）

2.2、付款方式，乙方拆除完工当天甲方给予验收，验收合格后支付全部拆除工程费用。 本合同经甲、乙双方代表人签字后即时生效。

甲方:乙方:

年 月 日签约

拆除工程合同 篇二

发包人（全称）：

法定代表人：

住所：

联系电话：

承包人？（全称）：

法定代表人：

住所：

联系电话：根据《_____》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及国家现行相关法规政策规定。经甲乙双方结合本项拆除工程实际情况和施工现场条件，充分协商达成如下合同条款，共同遵守。

一、工程概况

1、甲方装饰的店面房屋系合法商业用途

2、施工地点：

3、房屋结构：框架结构，施工面积______平方米

4、承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清运处置及包手续办理、包安全维护等。

5、工程的内容：所有装饰部分的拆除。其中包括（①？大厅、部分柱子、所有墙地砖的铲除；②？所有木制作及装饰部分的拆除；③？所有后建墙体的拆除；④？所有电气部分拆除）

二、工程期限

1、开工日期：______年___月___日；

2、竣工日期：______年___月___日；

3、合同工期总日历天数_________天。

三、合同价格

总价款：￥________元，大写（人民币）：________。

四、甲乙双方的责任

甲方义务：

1、为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责协调工作。

2、施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对完工工程进行检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。

3、不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

乙方义务：

1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。

2、保证施工现场的整洁。严格执行市（区）县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

五、质量标准

工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

六、安全责任

乙方在施工过程中需要做到安全施工、文明施工。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。

六、合同价款的支付

1、签订协议前甲方预先支付工程款￥______元，大写（人民币）：______，拆除结束物业验收合格后甲方支付工程款￥______元，大写（人民币）：______。

2、工程施工中如有项目增减或需要变动，需填变更表，双方应签订补充合同。增减项目的价款，当场结清。

3、此工程款项不含税金。

七、工程的验收

关于工程内容及验收的约定：

1、所有装饰部分的拆除。

2、验收标准（以物业验收合格为准）：①？尽量保留拆除灯具、电器的完整性；②？清运完施工现场全部垃圾；③？基本达到清水标准、卫生整洁。

八、施工组织设计和工期

1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。

工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。

2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。

九、履约保证金

1、乙方向甲方支付履约保证金：

2、乙方提供履约保证金的约定

（1）提供履约保证金的时间：_____年_____月_____日前。

（2）提供履约保证金的方式：以银行转账方式划至甲方指定的以下银行账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

3、履约保证金的使用

因乙方违反本合同第八条约定产生的违约金额，甲方可以直接从履约保证金中予以扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方可以向乙方继续追索。

4、履约保证金的退还

（1）乙方按合同要求完成全部拆除工作（包括场地平整及渣土外运工作），移交相关的甲方所需要的工程资料和证件，经甲方及政府相关部门验收合格后10个工作日内，甲方将全部履约保证金或者扣减乙方违约金后所剩部分无息退还给乙方。甲方同意将履约保证金以银行转账的方式退还至乙方指定的以下银行账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

（2）乙方应以书面形式提请甲方验收，双方签署验收合格文件后，乙方才有权要求按约定退还履约保证金。

（3）乙方完成全部拆除工程至地平，进入清理阶段时，经甲方验收并签署文件，乙方可以提前领取履约保证金50%。

十、违约责任

1、乙方必须按合同规定及甲方通知的期限完成拆除任务，由于自身原因导致延期交地的，按每延期一天支付违约金人民币________元，款项由甲方直接从乙方的履约保证金中扣除。

2、未经甲方同意乙方中途退场、转包工程或乙方因自身原因未如期在约定期限内完成的超过10天的情形，甲方可以自行委托第三方完成剩余的全部拆除工作，乙方不得阻扰第三方进场施工；委托第三方拆除涉及的全部费用由甲方直接从乙方的履约保证金中扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方可以向乙方继续追索。

3、乙方在实施拆除过程中应文明施工，安全施工，因自身原因导致的一切责任或损失由乙方承担。

4、乙方在实施拆除工作后必须清理干净施工场地上所有建筑垃圾，直至已达到合同规定的验收条件。乙方拒不清理或清理不干净，甲方可以自行委托第三方进行清理，涉及的全部清理费用（以甲方实际支出的费用为准，无须征得乙方同意）直接从乙方的履约保证金中扣除。

5、乙方不按合同约定缴纳相关费用（如水电等费）的，甲方可以直接从乙方的履约保证金中扣除。

十一、争议的解决

1、因本合同的订立、解释、履行引起的所有与本合同有关的争议，甲乙双方应首先友好协商解决。

2、如争议无法通过友好协商解决，任何一方有权根据本条规定将争议提交当地人民法院以诉讼方式解决。

3、本协议中如有未尽事宜，双方应本着互利互惠、协商一致的原则，随时以补充协议的方式解决，补充协议与本合同具有同等法律效力。若补充协议与本合同有争议时，以补充协议为准。

十二、其他事项

本合同一式2份，甲乙双方各执一份，自签订之日起执行，合同履行完毕后终止。其中未尽事宜，有甲乙双方友好协商解决。

发包人：（公章）

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

XX编码：

______年___月___日

承包人：（公章）

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

XX编码：

______年___月___日

拆除合同 篇三

甲方：

乙方：

经甲、乙双方共同协商，甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方拆除，达成协议如下：

一、工程名称：宜宾豆坝电厂所有废旧设备拆除；

二、工程地点：宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村；

三、工程承包范围：全厂所有物资（除电缆线外）；

四、工程工期：进场后140天；

五、费用结算：

1、乙方拆除的人工工资及管理费用，按计件制计价，废铁拆除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置，每吨废铁包干价180元。

2、房屋拆除至±0钢筋按1200元/吨计算；

3、上车费按30元/吨计算；

4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。

六、技术要求：

1、乙方拆除应按照电厂及甲方的要求文明施工；

2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块，特殊废铁除外。

七、甲、乙双方的权利和义务

甲方的权利和义务：

1、甲方向乙方提供住宿和水电费；

2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用，由甲方承担。由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及阻挡停工等，由甲方付一切责任；

3、乙方进场前必须向甲方交纳保证金20万元；

4、工程完工后3天内如没有发生任何事故，甲方无条件退还乙方保证金；

5、乙方进场后，由甲方作技术指导。

乙方的权利和义务：

1、乙方进场前上班人员必须购买20万安全人身保险金；

2、乙方拆除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责；

3、乙方在拆除过程中必须要求按甲方拆除要求进行作业，如有特殊原因临时处理；

4、甲方如发现乙方有偷盗行为，按照货物的价值200倍的处罚；

5、进场人员必须有国家发放的操作证；

6、乙方按约定工期完成，如甲方造成乙方的工期时间一切责任由甲方负责；

7、拆除垃圾，由乙方推至甲方指定地点（厂区内）。

八、安全责任

1、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故、人身伤亡事故都由乙方负责，甲方概不负责。

2、发生安全事故、人身伤亡事故后，如有相关部门罚款，由乙方自行承担。

九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹拾万元整。

十、未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。

十一、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字盖章生效。

甲方：

乙方：

联系电话：

联系电话：

年月日

房屋拆除合同 篇四

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲方委托乙方拆除__小学相关D级危房，经双方友好协商，签订本协议，具体条款如下:

一、拆除范围：

1、拆除伙房及生活用房。

2、房屋结构：土木结构

3、拆除范围：拆除房屋门墙与隔墙、房屋后墙拆除到与操场隔墙一致为止，清除所有房屋垃圾。

二、拆除时间：

日期：

三、质量要求：

1、__米以上，拆除场地平整，无房屋垃圾。

2、乙方在完成施工后，对所保留的后墙进行墙面修复，并对其及操场隔墙上加盖砖帽。

四、结算方式：

经双方共同协商确定，拆除所得的木料及门窗归乙方所有，甲方并付乙方现金二百元。

五、双方责任和义务：

甲方负责指挥房屋拆除，四至界限，疏通完善，制定场地及垃圾处理方式。

六、乙方在拆除过程中要严格按照《施工规范》施工，认真执行《安全规范》和《安全条例》。扎实抓好现场安全管理，责任到人，听从甲方安排。严格按照甲方的要求进行施工，施工过程中如遇问题及时向甲方报告，并共同协商解决。

七、在施工过程中如发生安全事故，一切责任由乙方承担，乙方在施工中必须确保周围道路、水电的畅通，保证学校水电等设施的'完好。乙方对发生的安全伤亡事故负完全责任。

八、乙方必须在本协议生效后四日内完成拆迁范围内的建筑物及附属物的拆除和场地清理工作。负责每推延一天罚款人民币伍佰元（不可抗力及自然因素除外）。

九、本协议未尽事宜由双方协商解决。

十、本协议一式三份，甲乙双方各执一份。

十一、甲乙双方订立此协议均系自愿，并无反悔，经双方签字后生效。

甲方：（签字盖章）___

电话：__

乙方：（签字盖章）___

电话：__

日期：

设备拆除合同 篇五

卖方（甲方）：

买方（乙方）：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》及《建筑拆除工程安全技术的规范》有关规定，结合本工程具体情况，明确双方责任和义务，达成协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程拆除建(构)筑物的修建年代：____年。

4、工程拆除面积：工程范围内容：围墙内的全部废旧物资（包括地下水管、电缆含围墙外供水设施和管道）。

第二条：工程期限

1、本工程合同总工期为100天。

2、本工程开工日期：

3、如遇特殊情况，由双方共同协商，工期作相应顺延，制定期限。

第三条：工程合同价款

1、本工程总价为人民币_________________元，大写___________________整。

2、如在施工中增加工程项目，合同总价应作相调整。

第四条：材料及物资

1、所拆机械设备材料由乙方自行处理。

2、在施工过程中的废渣由甲方自行负责处理。

第五条：工程拆除安全

1、甲方承担危险品清除，并承担清除进程中的安全责任。

2、乙方在进行拆除过程中，严格遵守安全操作规范进行作业，做好安全防范措施，确保安全作业。凡因乙方拆除过程中发生人身伤害、火灾等一切安全事故，均由乙方承担一切经济责任和法律责任，因事故给甲方造成经济，由乙方按实际损失额赔偿给甲方。

第六条：工程价款的支付与结算

1、本合同签订后日内，乙方支付不少于合同价的%的整体确定价款人民币。

2、拆除工程第二次付款时间：第一套设备拆除后进入第二套设备前，乙方付清合同总款，方可进行拆除。

第七条：违约责任

甲、乙双方签订合同后，如任何一方违约，按本合同价款的10%作违约金赔偿支付给守约方。

第八条：争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时解决。协商不成，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

本合同条款如有特殊情况，有未尽事宜，双方可根据实际情况结合相关规定议定。

本合同一式叁份，双方签章，具有法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

拆房合同 篇六

甲方（房屋所有人）： （以下简称甲方） 乙方（委托改建人）： （以下简称乙方）

本着平等自愿、互惠互利、科学规划的原则，按照《仪陇县城市规划区征地房屋拆迁补偿安置实施细则的通知》“拆一还一”的政策，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就旧房改造还房相关事项经充分协商达成一致，为保障双方的合法权益、规范双方的行为，特签订合同条款如下：

一、投资及分配：

甲方自愿将位于仪陇县金城镇 街(路) 号附 号国土证号 、国土证面积为 平方米，房产证号、房产证面积为平方米的房屋、无证房产面积为平方米，交与乙方拆除全额投资改建，其旧房屋所有产权及残值一并转让给乙方。乙方新建房屋除还房给甲方外，剩余房屋产权与国土面积均归乙方所有，并可随意支配，甲方不得以任何理由阻挠和干涉。

二、还房及选房

1、乙方返还甲方约定住房还房面积为平方米（此面积指建筑面积）。

2、乙方根据设计图的户型大小分类编号，乙方根据甲方签定的“还房合同面积还房”且还房位置按原房产的楼层还房，位置大致一样同时与乙方签订还房认购合同书。

三、返还房标准

1、按现有国土使用面积设计小区，房屋标准为清水房、入户门为防盗门、窗为塑钢玻璃窗、环保排污(水)系统、线管的预埋。

2、乙方按甲方原有房产户头办理新国土证和房产证，其国土分摊面积及使用年限以政策规定，房产面积以房管局测绘为准。

3、乙方按甲方原有水、电、气、有线电视户头办理新证；按国家政策规定执行，如新增或多余户头概由甲方支付费用并由乙方统一办理。

四、互补款事项

（一）超面积购买

1、甲方所选房的总面积超过约定还房面积15㎡内的，甲方按综合成本价20xx元/㎡向乙方购买。

2、甲方所选房的总面积超过约定还房面积15㎡以上的，甲方按市场价向乙方购买。

（二）短面积补差

甲方所选房的总面积少于原约定还房面积，乙方按本小区的市场价给甲方一次性补足房款。

五、过渡期事项

1、甲方接乙方通知后十日内必须搬迁完毕，并把水、电、气、有线电视、网络卡交给乙方便于到有关部门报停后拆除房屋。

2、乙方补给甲方一次性搬家费计（10元/㎡）。

3、乙方补给甲方过渡安置租房费（5元/㎡/月）计/年（30㎡以下的按2800元计算，30-60 ㎡的按3300元计算、60 ㎡以上的按实际面积计算）。

4、通知搬迁后交房领取费用，搬家费一次性发放；过渡安置费、租房费暂按1年领取，房屋竣工后按回迁期多退少补。

六、所涉关系纠纷

乙方在该宗地上新建房屋过程中涉及甲方房屋产权、土地使用权及相邻关系纠纷由甲乙双方共同协助处理。

七、工期及质量

1、自开工之日起1年交付使用，因不可抗力因素可顺延工期。

2、甲方可选2-3个代表对工程进度及质量进行监督，工程质量以国家相关部门验收为准，建设期间的安全责任概由乙方负责。

八、资料的移交

1、甲方签订协议同时将房产证、土地使用证原件交予乙方。

2、甲方将身份证和户口簿复印件交予乙方。

3、甲方代理人身份证复印件和委托书代理原件交予乙方。

4、甲方有关建设全过程办证等事项委托书原件交予乙方。

九、违约责任：

1、如工期超出12个月通知结算交房，乙方应另行支付甲方过渡安置费、租房费。

2、甲方应补乙方房屋差价款接通知应及时付款给乙方。

3、乙方房屋竣工验收后一年内必须办理两证给甲方。

4、甲方所处楼房因个别住户不与乙方签订改建协议造成该楼不能实施改造的，乙方不负责赔偿甲方的违约损矢和相应房屋面积还房。

5、乙方为了保证工程的质量、进度和后续未完事宜，特向社区缴纳履约保证金50万元，待本工程全面结束后，由社区一次性返还给乙方。

6、本合同经甲乙双方签字生效，如任何一方违约反悔由违约方偿还对方的全部损失并同时赔偿对方违约金20万元整。

7、未尽事宜，双方协商另签订补充协议。

本协议共肆页，一式二份，甲、乙双方各执一份，经签字生效。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

电话： 电话：

社区（签章）：

签约日期： 年 月 日

简易拆除合同 篇七

甲方：

乙方：

甲方将xxx所有建筑物拆除工程等，全部承包给乙方拆除。为了保证安全，按时完成拆迁任务。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商达成以下协议：

一、甲乙双方对拆除房屋的约定：

1、拆除房屋的范围：xxxx办公楼、一栋食堂、二栋职工宿舍及地面其他附属建筑物等。

2、甲方将上述所有的房屋交由乙方进行拆除，清运旧房屋拆除的所有材料归乙方所有，甲方不向乙方支付其他任何费用。甲方负责到交通、城建部门办理旧房拆除、清土、清运等所需的相关手续。

二、房屋拆除要求：

1、乙方必须按照甲方指定的旧房屋及地面建筑物有序拆除，拆除房屋必须从屋面至室外地坪面，甲方负责渣土清理，乙方不负任何费用。

2、拆除工期60天，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日前必须全部拆除，清完场地，并将现场交甲方验收，雨天顺延。

3、甲方以每平方米按 元残质费承包给乙方拆除，乙方收首付 万元作为此拆除工程定金。乙方进场以天核量为准，乙方一次性向甲方付清此次拆除工程费。

三、乙方自签字之日起，甲方必须保证所有搬迁过程中，每户门窗齐全及建筑附属物不得他人拆除。

四、乙方在此次拆除工程期间确保安全，文明施工。在拆除过程中出现小工伤事故一切由乙方承担，甲方不负任何法律责任。

五、乙方进场施工，必须确保1520人团体保险。

六、此拆除工程，靠近xxx，乙方必须搭封闭式脚手架及防护安全网，确保砖渣飞向马路砸伤过往行人，否则不让施工。

七、甲方提供拆除所需要水、电，费用乙方自负。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

签订日期：

拆除工程合同 篇八

甲方：_________

乙方：_________

双方本着平等互利、诚实守信原则，通过友好协商，就甲方委托乙方完成南安市北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿路段拆除工程达成一致意见，就相关事宜达成以下协议：

一、工程概况

1、工程内容：北内环路给水延伸段工程DN600球墨管道横穿路段拆除；将所拆除管道、配件装运至美林自来水厂厂区内。

2、工程地点：南安市凤凰路（北内环）。

二、工程工期：

工期共计7天。

三、工程总价

该工程总价为：人民币壹万陆千肆佰贰拾元整（小写：16420元）该价格包括为完成本项工程所发生的工人、材料、机械及安全协调、税收等一切明示费用。

四、付款方式

乙方拆除工程完工并将拆除材料运至美林水厂厂区内，经甲方验收后七天内凭税票支付全额款项。

五、解决争议的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院诉讼。

六、其他

1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章）后方能生效。

2、本合同从甲、乙双方签字（盖章）之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家带来的8篇《房屋拆除合同》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。